Меню Рубрики

Договор монтаж и установка приборов

Договор оказания услуг по установке прибора учета электрической энергии

по установке прибора учета электрической энергии

г. [место заключения договора] [число, месяц, год] [Организационно-правовая форма, полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

[сведения о заказчике], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. В целях обеспечения учета потребляемой объектами Заказчика электрической энергии Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по установке прибора учета электрической энергии (далее — электросчетчик), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Установка электросчетчика производится в [место и адрес установки] на основании заявки Заказчика, направленной Исполнителю в порядке, указанном в разделе 4 настоящего договора.

1.3. Исполнитель обязуется установить Заказчику следующий прибор учета электрической энергии:

| Тип | Заводской номер | Год выпуска | Показания на |

1.4. Электросчетчик, подлежащий установке, приобретается Заказчиком самостоятельно.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.1. Принять и оплатить услуги Исполнителя в предусмотренный настоящим договором срок.

2.1.2. Предоставить Исполнителю для установки электросчетчик, отвечающий требованиям законодательства РФ и характеристикам, указанным в заявке Заказчика.

2.1.3. После предварительного согласования Сторонами даты и времени производства работ обеспечить доступ к месту установки электросчетчика представителей Исполнителя.

2.1.4. В случае невыполнения Заказчиком обязанности по обеспечению доступа к месту установки электросчетчика в согласованные Сторонами сроки Заказчик обязуется возместить Исполнителю расходы, связанные с выездом представителей Исполнителя, в размере [сумма] рублей.

2.1.5. В случае выявления недостатков или сбоев в работе электросчетчика незамедлительно уведомить об этом Исполнителя.

2.1.6. Не препятствовать своими действиями (бездействием) своевременному осуществлению работ по установке электросчетчика.

2.1.7. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию электросчетчика и его сохранность.

2.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

2.2.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.2.3. Запрашивать у Исполнителя любую документацию и информацию, относящуюся к предмету договора.

2.2.4. Присутствовать при проведении работ по установке электросчетчика.

2.3.1. Своевременно и надлежащим образом произвести работы по установке и опломбированию электросчетчика.

2.3.2. Устранять выявленные Заказчиком недостатки в течение [значение] дней с момента получения уведомления.

2.3.3. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору, в течение [значение] дней с момента их возникновения.

2.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

2.4.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки оказанных услуг по установке электросчетчика.

2.4.2. Требовать от Заказчика обеспечения доступа к местам установки электросчетчиков в согласованные Сторонами дату и время.

2.4.3. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по установке электросчетчика либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

2.4.4. В случае невыполнения Заказчиком обязанности по обеспечению доступа к месту установки электросчетчика в согласованные Сторонами сроки, требовать возмещения расходов, связанных с выездом представителей Исполнителя.

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

3.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в месте установки электросчетчика.

3.2. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение [вписать нужное] со дня фактического оказания услуг по установке электросчетчика. Неподписание Заказчиком акта сдачи-приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.

3.3. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг или обоснованной претензии по отчетной документации, услуги считаются оказанными.

3.4. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок [вписать нужное].

Читайте также:  Фз 261 установка индивидуальных приборов учета

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору.

5. Цена договора и порядок оплаты

5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [сумма] рублей.

5.2. Основанием для оплаты оказанных услуг является акт сдачи-приемки оказанных услуг.

5.3. Заказчик производит оплату в течение [значение] дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.4. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение [значение]. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Исполнитель.

5.5. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя].

6. Порядок ввода электросчетчика в эксплуатацию

6.1. Электросчетчик, установленный Заказчику по настоящему договору, должен быть введен в эксплуатацию не позднее одного месяца с даты его установки Исполнителем (п. 2 ст. 13 Федерального закона «Об энергоэффективности»).

6.2. Ввод указанного электросчетчика в эксплуатацию подтверждается подписанием Сторонами акта установки прибора учета электрической энергии.

7. Ответственность Сторон по договору

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.2. За просрочку исполнения обязательств по установке электросчетчика Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в пункте 5.1 настоящего договора.

7.3. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере [значение] % от суммы, указанной в пункте 5.1 настоящего договора.

8. Заключительные положения

8.1. На услуги Исполнителя по установке электросчетчика устанавливается гарантийный срок [значение] месяцев, который исчисляется с момента подписания Сторонами акта установки прибора учета электрической энергии.

8.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут решать путем переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи Сторон

[вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное] [вписать нужное]

сдачи-приемки оказанных услуг по установке прибора учета электрической энергии

[место составления] [число, месяц, год] [Организационно-правовая форма, полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,

и [сведения о заказчике], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель по заявке Заказчика [N] от [число, месяц, год] произвел, а Заказчик принял работы по установке следующего прибора учета электрической энергии, расположенного [место установки и адрес]:

| Тип | Заводской номер | Год выпуска | Показания на |

2. Прибор учета электрической энергии опломбирован пломбой указать [наименование организации и N пломбы].

3. Результат оказанных услуг соответствует требованиям Заказчика. Претензий по качеству у Заказчика к Исполнителю не имеется.

4. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение [срок] после подписания настоящего акта.

Читайте также:  Реферат измерительные приборы и установки

5. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по установке прибора учета электрической энергии [N] от [число, месяц, год].

6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны.

источник

Договор подряда на монтаж оборудования

Договор подряда на монтаж оборудования

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год] [Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Читайте также:  Технические решения установки общедомовых приборов учета

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector