Меню Рубрики

Договор на установку автосигнализации на автомобиль образец

Договор подряда на установку охранной сигнализации

ДОГОВОР N ___ на установку охранной сигнализации

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке охранной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:

Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93». Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ___).

По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве ____________ в следующих местах: ____________________________, используемые методы монтажа ____________________________.

1.3. Работа по данному Договору выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС — _____ (__________) руб. Стоимость работ подтверждается __________.

2.2. Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке:

Сроки оплаты: ____________________________________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

3. СРОКИ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «___»___________ ____ г.

Конечный срок — «___»___________ ____ г.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.1. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.2. Своевременно предоставить Исполнителю заявку на установку охранной сигнализации (Приложение N ___). Заявка подается с __________ до __________ в виде ____________________ следующим способом: _________________________.

4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).

4.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем, и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора.

4.2.2. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

4.3.1. Предоставлять Заказчику на основании его запроса в течение _____ дней документацию по установке охранной документации.

4.3.2. Проводить работы, указанные в п. 1.2 Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с __________ до __________.

4.3.3. Исполнитель имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Исполнителя.

4.3.4. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством.

4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.

4.3.6. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

4.4.2. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

4.4.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____________________.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ____________________.

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

Читайте также:  Изготовление и установка стекол на автомобили

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4.1. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты (Приложение N ___).

7.4.2. Заявка на установку охранной сигнализации (Приложение N ___).

7.4.3. Акт приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).

источник

Договор подряда на монтаж средств сигнализации

ГАРАНТ:

O направлении настоящего договора заместителю начальника УВО при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Замятину С.С. см. письмо Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 26 января 2006 г. N 18/п-64

Договор подряда N ____
на монтаж средств сигнализации

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу средств охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации (в дальнейшем — средств ОПТС) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: _______________________________________________, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Договору.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (приложение 1), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора.

1.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика.

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору — не позднее ___ дней с момента поступления авансового платежа, предусмотренного п. 3.3. настоящего Договора и передачи объекта в соответствии с п. 6.3.1 настоящего договора. Срок проведения работ: ____________________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, и определяется сметой (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Окончательный расчет между сторонами производится на основании акта приемки выполненных работ, в течение ____ дней после их подписания.

3.3. Заказчик в течение ____ дней с момента вступления в силу настоящего Договора перечисляет аванс в размере 30% от суммы настоящего Договора для приобретения соответствующего оборудования.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. После окончания работ на объекте составляется акт приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами, который служит основанием для окончательных взаиморасчетов. Заказчик в течение одного рабочего дня подписывает акт приемки выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от подписания Подрядчику.

4.2. В случае выявления недостатков в выполненных работах и признания претензий Заказчика правомерными, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.

4.3. Устранение выявленных недостатков производится за счет Подрядчика.

4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до истечения взятых на себя обязательств, но не позднее ___.___.200__ г.

6. Права и обязанности сторон

6.1.1. В любое время проверить ход и качество выполненных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.2. При выявлении в процессе проведения работ отклонений от требований СНиП, некачественного исполнения Заказчик вправе приостановить работы и направить в адрес Подрядчика предписание об устранении отклонений и недостатков. В случае, если претензии будут сочтены Подрядчиком правомерными, составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.

6.2.1. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.3.1., 6.3.2., требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

6.2.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.3.2., не приступать к работе до момента устранения данных обстоятельств.

6.3.1. До начала производства работ обеспечить полную строительную готовность объекта и передать его Подрядчику по Акту.

6.3.2. На период проведения работ в течение срока действия Договора, предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования, а также обеспечить его сохранность.

6.3.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

6.3.4. В течение одного рабочего дня со дня приемки комиссией выполненных работ по Акту подписать Акт приемки выполненных работ и направить его Подрядчику.

6.3.5. Своевременно и полностью осуществлять платежи Подрядчику в суммах и сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 Договора.

6.3.6. Выделить одну свободную телефонную линию ПТС (без факса, модема и ВЧ, НЧ-уплотнения).

6.4.1. Выполнить работы в полном соответствии с заявкой Заказчика, проектно-сметной документацией и пунктом 1. Договора, в течение ____ рабочих дней со дня передачи Заказчиком объекта Подрядчику по Акту, в соответствии с пунктом 3.1.1. Договора при условии наличия строительной готовности.

6.4.2. Обеспечить необходимое качество устанавливаемого на объекте оборудования и комплектующих изделий, используемых на объекте, а также их соответствие требованиям нормативных документов.

6.4.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Читайте также:  Автостекла продажа установка на грузовые автомобили

6.4.4. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

6.4.5. Обеспечить на объекте выполнение необходимых противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды на период выполнения работ.

6.4.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

6.4.7. Удовлетворять обоснованные требования Заказчика, связанные с некачественным выполнением работ и неисправностью оборудования, в течение 1 года с момента их приемки, предъявленные через организацию, осуществляющую техническое обслуживание объекта.

7.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой, за исключением случаев, когда причиной просрочки стало неисполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество работы и предоставленных материалов в течение 12 месяцев с момента сдачи работ.

7.4. В случае нарушения п. 6.3.1., Заказчик обязан возместить Подрядчику причиненные убытки, в т.ч. дополнительные издержки, вызванные простоем.

7.5. Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные нарушением сроков сдачи-приема работ.

7.6. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия этих обстоятельств.

9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны только в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Отношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

9.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: — смета (приложение 1).

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

ИНН 7719555477 КПП 780602001

Красногвардейское ОСБ N 8074/0557

Северо-Западный банк Сбербанка РФ

суб к/с 30301810855000605513

__________________ В.В. Миронов

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Договор подряда на монтаж средств сигнализации

Текст Договора официально опубликован не был

источник

Договор об оказании услуг по установке дополнительного оборудования на автомобили

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

по установке дополнительного оборудования на автомобили

г. Санкт-Петербург «_____» _________________ 20___ г.

-сервис Лахта», , действующего на основании доверенности от 27 декабря 2010г., именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны (совместно именуемые «СТОРОНЫ»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги по установке дополнительного оборудования на автомобили в соответствии с производственно-техническими возможностями ИСПОЛНИТЕЛЯ, нормами и правилами, действующими на момент предоставления услуг, продает ему запасные части по заявке ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги.

1.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ располагает сертификатами и разрешениями, необходимыми для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

1.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги по установке дополнительного оборудования, для легковых автомобилей, коммерческого автотранспорта и внедорожников в сервисном центре, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 108, корп.2, лит. А; Санкт-Петербург, пр. Левашовский, д. 21.

2.1. Приемка автомобилей Заказчика для предварительного осмотра и/или выполнения работ осуществляется на основании договоренности по телефону, в согласованное сторонами время.

2.2. Оформление заказ-наряда на выполнение работ производится в момент приема автомобиля в соответствии с нормативной документацией ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ в приемке автомобиля в случае наличия задолженности ЗАКАЗЧИКА за ранее предоставленные услуги или при отсутствии технической возможности выполнить заявленные ЗАКАЗЧИКОМ работы.

3.1. Об окончании ремонта и/или установки дополнительного оборудования и готовности автомобиля к выдаче ИСПОЛНИТЕЛЬ извещает ЗАКАЗЧИКА по телефону.

3.2. В момент выдачи автомобиля стороны подписывают акт выполненных работ. ЗАКАЗЧИКУ предоставляются акт выполненных работ и счет на оплату.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан известить ИСПОЛНИТЕЛЯ о выявленных недостатках после предоставления услуг (выполненных работ) не позднее 3 суток со дня подписания акта выполненных работ. Выявленные недостатки устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ за свой счет в согласованное сторонами время.

Читайте также:  Кронштейн для установки антенны на автомобиль

4. Уполномоченные представители

4.1 Уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА на оказание услуг по ремонту и/или установке дополнительного оборудования является любое лицо, имеющее оформленную доверенность (Приложение ) на право сдачи автомобиля ИСПОЛНИТЕЛЮ и его получение после выполнения работ, и должна содержать необходимые полномочия на размещение заказа, согласование стоимости счета и подписание акта выполненных работ.

4.2 Представитель ЗАКАЗЧИКА полностью осуществляет функции ЗАКАЗЧИКА в процессе сдачи автомобиля, выполнения работ и приемки автомобиля после их завершения, и обязан, по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ, осуществлять согласование объема дополнительных работ или принимать решение об отказе от них с оформлением соответствующих документов.

4.3 Уполномоченными представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ являются должностные лица, осуществляющие приемку автомобилей и выдачу их ЗАКАЗЧИКУ после выполнения работ.

4.4 Уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА на получение запасных частей и/или дополнительного оборудования и аксессуаров является любое лицо, имеющее отдельную доверенность (Приложение /1) на право получения запасных частей согласно перечню имеющихся на складе.

5.1 Оплата выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг, а также стоимости использованных запасных частей, материалов и/или дополнительного оборудования производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5-ти банковских дней с момента подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта выполненных работ согласно расценкам, действующих на момент окончания производства работ.

5.2 В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п. 5.1, при выполнении других заявок ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать от него предварительной оплаты в размере 100% (сто процентов), а так же не производить выполнения работ до полной их оплаты.

5.3 ЗАКАЗЧИК вправе произвести авансовый платеж на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае выполнения работ на сумму, превышающую размер авансового платежа, ЗАКАЗЧИК обязан оплатить счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 5-ти банковских дней с момента его получения.

5.4 Если стоимость услуг превышаетруб., ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе требовать осуществления предоплаты его услуг. Размер предоплаты определяется следующим образом:

5.4.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает автотранспортное средство ЗАКАЗЧИКА, составляет предварительный счет на ремонтно-восстановительные работы и/или установку дополнительного оборудования и направляет его ЗАКАЗЧИКУ.

5.4.2 ЗАКАЗЧИК согласовывает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ предварительный счет и размер предоплаты, не менее 30% от суммы предварительного счета. ЗАКАЗЧИК осуществляет предоплату согласно предварительному счету.

5.4.3 После окончания работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ учитывает авансовый платеж по выставленному предварительному счету.

5.5 ЗАКАЗЧИК вправе произвести оплату выполненных работ и использованных запасных частей и материалов посредством внесения наличных денег в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ в пределах сумм, предусмотренных действующим законодательством.

5.6 По требованию любой из сторон, производятся сверки счетов, оформляемые актами сверок, не позднее 7-ми дней с момента предъявления соответствующего требования.

6.1 Стороны несут ответственность за ущерб, принесенный неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора, в пределах его действительного размера. Упущенная выгода или косвенные убытки возмещению не подлежат.

6.2 В случае нарушения сроков оплаты счета ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК уплачивает ему пени в размере 0,1 % от суммы счета за каждый день просрочки.

6.3 В случае неполучения ЗАКАЗЧИКОМ автомобиля более 2 суток после окончания работ и направления в его адрес извещения, предусмотренного п. 3.1 настоящего договора, ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ расходы по хранению автомобиля за весь последующий период нахождения автомобиля на хранении у ИСПОЛНИТЕЛЯ из расчета 200 руб. в сутки.

6.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за качество выполненных работ и/или установленного дополнительного оборудования в течение 6 месяцев и за качество используемых материалов и запасных частей в течение 12 месяцев с момента получения автомобиля ЗАКАЗЧИКОМ, а в случае неполучения автомобиля в срок с момента уведомления ЗАКАЗЧИКА об окончании работ.

6.5 ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за сохранность и комплектность автомобиля ЗАКАЗЧИКА во время нахождения его в ремонте и/или при установке дополнительного оборудования.

6.6 ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за сохранность личных вещей и посторонних предметов, оставленных в автомобиле ЗАКАЗЧИКА, во время нахождения его в ремонте и/или при установке дополнительного оборудования.

7.1. На действия СТОРОН, не урегулированные положениями настоящего договора, распространяются нормы действующего законодательства.

7.2 При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством.

7.3 Настоящий договор составлен в двух (2) экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.

7.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями СТОРОН.

7.5 Ни одна из СТОРОН не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по _________________________.

8.3 СТОРОНЫ вправе расторгнуть настоящий договор в течение срока его действия путем письменного уведомления другой стороны не позднее, чем за 10 рабочих дней.

8.4 В случае расторжения договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, он обязан полностью оплатить полученные счета ИСПОЛНИТЕЛЯ за выполненные работы, использованные материалы и запчасти до срока расторжения договора.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

источник