Меню Рубрики

Договор на установку доп оборудования автомобиля

Договор на установку доп оборудования автомобиля

Договор N ___
на выполнение работ по дооборудованию (установке
дополнительного оборудования) транспортного средства

г. __________ «__»___________ ____ г.

_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование или Ф.И.О.)
«Заказчик», в лице _______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование или Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по дооборудованию (установке дополнительного оборудования) транспортного средства — __________________________, принадлежащего Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.
1.2. Дооборудование (установка дополнительного оборудования) транспортного средства (далее — ТС) заключается в следующем: установка на транспортное средство оборудования — _____________________________, предоставляемого Заказчиком (либо приобретаемого Подрядчиком за счет Заказчика).

2.1. Срок выполнения работ по дооборудованию (установке дополнительного оборудования) ТС устанавливается с «__»___________ ____ г. по «__»___________ ____ г.
2.2. Вышеуказанный срок может быть изменен Подрядчиком в одностороннем порядке по следующим основаниям: _______________________________.

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг по Договору составляет ________ (__________) рублей.
3.2. Стороны договорились о следующем способе и порядке оплаты: ___________________________.
3.3. В случае если Подрядчик сам приобретает дополнительное оборудование, указанное в п. 1.2 настоящего Договора, то он выставляет Заказчику отдельный счет на данное оборудование.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику ТС в срок ______________________.
4.1.2. Предоставить Подрядчику следующие документы:
— копия Свидетельства о регистрации транспортного средства;
— акт единичного осмотра в ГИБДД;
— оборудование, которое необходимо установить на ТС (в случае, если Заказчик самостоятельно приобретает дополнительное оборудование, указанное в п. 1.2 настоящего Договора);
— _________________________________________.
4.1.3. Принять результат работ по Акту выполненных работ (Приложение N 1).
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Договора, приступить и выполнить работу по дооборудованию (установке дополнительного оборудования) ТС Заказчика.
4.3.2. По завершении работ сдать результат Заказчику по Акту выполненных работ (Приложение N 1).
4.3.3. Выполнять определенную Договором работу лично (или: с привлечением третьих лиц).
4.3.4. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ и по этой причине существенного превышения определенной цены работы своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае несвоевременного предупреждения Заказчика Подрядчик обязан выполнить настоящий Договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в смете.

5. Приемка выполненных работ

5.1. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки работ, окончательного контроля качества и других характеристик дооборудованного ТС.
5.2. Заказчик обязан в установленный срок осмотреть и принять результат выполненной работы по Акту выполненных работ.
5.3. Подрядчик вместе с Актом выполненных работ при передаче результата работы обязан предоставить Заказчику:
— справку-счет;
— копию заключения о внесении изменений в конструкцию;
— _________________________________________.
5.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.
5.5. В случае уклонения Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно Договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в следующем порядке: _________________________.

6.1. Качество работ должно соответствовать следующим требованиям: ____________________________.
6.2. На ТС, полученное в процессе дооборудования, Подрядчиком устанавливается гарантийный срок — _______________ (указать период) или _____ км пробега.
6.3. Гарантийный срок начинает течь с _________________________.

7. Ответственность Сторон Договора

7.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
7.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком для дооборудования ТС.
7.3. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.4. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.5. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.
7.6. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору подряда, в частности непредставление ТС, перечисленных в п. 4.1 настоящего Договора документов, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
7.7. При наличии обстоятельств, указанных в п. 7.6 настоящего Договора, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Читайте также:  Опасность газовых установок на автомобили

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

9.1. Акт выполненных работ (Приложение N 1).

10. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Подрядчик:
_____________________________________ _____________________________________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: _________ Юридический/почтовый адрес: _________
_____________________________________ _____________________________________
ИНН/КПП _____________________________ ИНН/КПП _____________________________
ОГРН ________________________________ ОГРН ________________________________
Телефон: ___________ Факс: __________ Телефон: ___________ Факс: __________
Адрес электронной почты: ____________ Адрес электронной почты: ____________
Банковские реквизиты: _______________ Банковские реквизиты: _______________
_____________________________________ _____________________________________

(Вариант: (Вариант:
_____________________________________ _____________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: ______________________________ Адрес: ______________________________
_____________________________________ _____________________________________
Паспортные данные: __________________ Паспортные данные: __________________
_____________________________________ _____________________________________
Телефон: ____________________________ Телефон: ____________________________
Адрес электронной почты: ____________ Адрес электронной почты: ____________
Счет _______________________________) Счет _______________________________)

_______________/______________ _______________/______________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
(М.П.) (М.П.)

источник

Договор об оказании услуг по установке дополнительного оборудования на автомобили

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

по установке дополнительного оборудования на автомобили

г. Санкт-Петербург «_____» _________________ 20___ г.

-сервис Лахта», , действующего на основании доверенности от 27 декабря 2010г., именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны (совместно именуемые «СТОРОНЫ»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги по установке дополнительного оборудования на автомобили в соответствии с производственно-техническими возможностями ИСПОЛНИТЕЛЯ, нормами и правилами, действующими на момент предоставления услуг, продает ему запасные части по заявке ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги.

1.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ располагает сертификатами и разрешениями, необходимыми для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

1.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги по установке дополнительного оборудования, для легковых автомобилей, коммерческого автотранспорта и внедорожников в сервисном центре, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 108, корп.2, лит. А; Санкт-Петербург, пр. Левашовский, д. 21.

2.1. Приемка автомобилей Заказчика для предварительного осмотра и/или выполнения работ осуществляется на основании договоренности по телефону, в согласованное сторонами время.

2.2. Оформление заказ-наряда на выполнение работ производится в момент приема автомобиля в соответствии с нормативной документацией ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ в приемке автомобиля в случае наличия задолженности ЗАКАЗЧИКА за ранее предоставленные услуги или при отсутствии технической возможности выполнить заявленные ЗАКАЗЧИКОМ работы.

3.1. Об окончании ремонта и/или установки дополнительного оборудования и готовности автомобиля к выдаче ИСПОЛНИТЕЛЬ извещает ЗАКАЗЧИКА по телефону.

3.2. В момент выдачи автомобиля стороны подписывают акт выполненных работ. ЗАКАЗЧИКУ предоставляются акт выполненных работ и счет на оплату.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан известить ИСПОЛНИТЕЛЯ о выявленных недостатках после предоставления услуг (выполненных работ) не позднее 3 суток со дня подписания акта выполненных работ. Выявленные недостатки устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ за свой счет в согласованное сторонами время.

4. Уполномоченные представители

4.1 Уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА на оказание услуг по ремонту и/или установке дополнительного оборудования является любое лицо, имеющее оформленную доверенность (Приложение ) на право сдачи автомобиля ИСПОЛНИТЕЛЮ и его получение после выполнения работ, и должна содержать необходимые полномочия на размещение заказа, согласование стоимости счета и подписание акта выполненных работ.

4.2 Представитель ЗАКАЗЧИКА полностью осуществляет функции ЗАКАЗЧИКА в процессе сдачи автомобиля, выполнения работ и приемки автомобиля после их завершения, и обязан, по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ, осуществлять согласование объема дополнительных работ или принимать решение об отказе от них с оформлением соответствующих документов.

Читайте также:  Установка брони на автомобиль

4.3 Уполномоченными представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ являются должностные лица, осуществляющие приемку автомобилей и выдачу их ЗАКАЗЧИКУ после выполнения работ.

4.4 Уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА на получение запасных частей и/или дополнительного оборудования и аксессуаров является любое лицо, имеющее отдельную доверенность (Приложение /1) на право получения запасных частей согласно перечню имеющихся на складе.

5.1 Оплата выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг, а также стоимости использованных запасных частей, материалов и/или дополнительного оборудования производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5-ти банковских дней с момента подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта выполненных работ согласно расценкам, действующих на момент окончания производства работ.

5.2 В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п. 5.1, при выполнении других заявок ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать от него предварительной оплаты в размере 100% (сто процентов), а так же не производить выполнения работ до полной их оплаты.

5.3 ЗАКАЗЧИК вправе произвести авансовый платеж на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае выполнения работ на сумму, превышающую размер авансового платежа, ЗАКАЗЧИК обязан оплатить счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 5-ти банковских дней с момента его получения.

5.4 Если стоимость услуг превышаетруб., ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе требовать осуществления предоплаты его услуг. Размер предоплаты определяется следующим образом:

5.4.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает автотранспортное средство ЗАКАЗЧИКА, составляет предварительный счет на ремонтно-восстановительные работы и/или установку дополнительного оборудования и направляет его ЗАКАЗЧИКУ.

5.4.2 ЗАКАЗЧИК согласовывает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ предварительный счет и размер предоплаты, не менее 30% от суммы предварительного счета. ЗАКАЗЧИК осуществляет предоплату согласно предварительному счету.

5.4.3 После окончания работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ учитывает авансовый платеж по выставленному предварительному счету.

5.5 ЗАКАЗЧИК вправе произвести оплату выполненных работ и использованных запасных частей и материалов посредством внесения наличных денег в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ в пределах сумм, предусмотренных действующим законодательством.

5.6 По требованию любой из сторон, производятся сверки счетов, оформляемые актами сверок, не позднее 7-ми дней с момента предъявления соответствующего требования.

6.1 Стороны несут ответственность за ущерб, принесенный неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора, в пределах его действительного размера. Упущенная выгода или косвенные убытки возмещению не подлежат.

6.2 В случае нарушения сроков оплаты счета ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК уплачивает ему пени в размере 0,1 % от суммы счета за каждый день просрочки.

6.3 В случае неполучения ЗАКАЗЧИКОМ автомобиля более 2 суток после окончания работ и направления в его адрес извещения, предусмотренного п. 3.1 настоящего договора, ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ расходы по хранению автомобиля за весь последующий период нахождения автомобиля на хранении у ИСПОЛНИТЕЛЯ из расчета 200 руб. в сутки.

6.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за качество выполненных работ и/или установленного дополнительного оборудования в течение 6 месяцев и за качество используемых материалов и запасных частей в течение 12 месяцев с момента получения автомобиля ЗАКАЗЧИКОМ, а в случае неполучения автомобиля в срок с момента уведомления ЗАКАЗЧИКА об окончании работ.

6.5 ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за сохранность и комплектность автомобиля ЗАКАЗЧИКА во время нахождения его в ремонте и/или при установке дополнительного оборудования.

6.6 ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за сохранность личных вещей и посторонних предметов, оставленных в автомобиле ЗАКАЗЧИКА, во время нахождения его в ремонте и/или при установке дополнительного оборудования.

7.1. На действия СТОРОН, не урегулированные положениями настоящего договора, распространяются нормы действующего законодательства.

7.2 При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством.

7.3 Настоящий договор составлен в двух (2) экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.

7.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями СТОРОН.

7.5 Ни одна из СТОРОН не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по _________________________.

8.3 СТОРОНЫ вправе расторгнуть настоящий договор в течение срока его действия путем письменного уведомления другой стороны не позднее, чем за 10 рабочих дней.

8.4 В случае расторжения договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, он обязан полностью оплатить полученные счета ИСПОЛНИТЕЛЯ за выполненные работы, использованные материалы и запчасти до срока расторжения договора.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

источник

Договора возмездного оказания услуг

Договор на оказание услуг по установке оборудования

г. Москва «13» декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Заря» именуемое в дальнейшем Поставщик в лице генерального директора Кожевникова Павла Сергеевича , действующего на основании Устава , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Янарин» , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Листовой Ирины Генадьевны , действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Читайте также:  Требования к установке мойки для автомобилей

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1) оказать услуги по установке оборудования Заказчика перечисленное в Спецификации оборудования (Приложение № 2) в офисе компании «Янарин» по адресу: 117280, г. Москва, ул. Красносельская д. 41; (далее по тексту настоящего Договора — Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Приложение N 1 и №2 к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги до 15 января 2017 г.
1.4. Услуги по установке Оборудования считаются оказанными после подписания сторонами Акта оказанных услуг.
1.5. До подписания Акта оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику схемы размещения оборудования.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора надлежащего качества.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.3. Приступить к установке Оборудования в течение 7 (семи) дней после подписания настоящего Договора.
2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.
2.1.5. До подписания Акта оказанных услуг по получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном оказании услуг устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более 5 дней после получения сообщения.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы.
2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю необходимую для оказания услуг документацию и информацию.
2.3.2. Принять результат оказанных услуг по установке Оборудования и подписать Акт оказанных услуг не позднее 5 (пяти) дней со дня уведомления Исполнителем Заказчика о готовности Оборудования к работе.
Мотивированный отказ от приемки услуг и подписания Акта оказанных услуг должен быть предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) дней.
В случае неподписания в указанный выше срок Акта оказанных услуг и непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта услуга считается оказанной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.
2.3.4. Произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3.1. Стоимость услуг по установке оборудования составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18% — 76 271,19 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек .
3.2. Счет на оплату услуг по п. 3.1 настоящего Договора предоставляется Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Акта оказанных услуг.
3.3. Расчеты производятся Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за исполнение третьими лицами обязательств по Договору несет Исполнитель.

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонам обязательств по настоящему договору.

источник