Меню Рубрики

Договор установки вентиляционного оборудования

Примерная форма договора подряда на установку системы вентиляции в жилом доме (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ.

Договор подряда
на установку системы вентиляции в жилом доме

[ место заключения договора ] [ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и [ Ф. И. О. заказчика ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые»Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по установке вентиляционной системы в жилом доме, расположенном по адресу: [ указать точный адрес ], в дальнейшем именуемый «дом», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить согласованную цену.

1.2. Все необходимые для установки вентиляционной системы материалы, вентиляционное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и строительную технику предоставляет Исполнитель. Стоимость данных материалов входит в стоимость услуг настоящего договора.

1.3. Исполнитель гарантирует соответствие поставляемых материалов, комплектующих изделий, конструкций, систем и вентиляционного оборудования проекту вентиляции, стандартам и техническим условиям, а также предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта и друге документы, удостоверяющие их качество.

1.4. В комплекс работ по установке вентиляционной системы входит:

1) подготовительные работы:

— разработка и создание монтажного проекта вентиляции;

— разработка графика выполнения работ;

— подготовка объекта, указанного в п. 1.1. настоящего договора, под монтаж системы вентиляции;

2) строительные и монтажные работы:

— доставка к месту монтажа вентиляции всех заранее заготовленных и укомплектованных деталей, воздуховодов, фасонных частей, отдельных вентиляционных узлов и механизмов;

— сборка непосредственно на объекте всех вентиляционных изделий и механизмов, поступивших в разобранном виде к месту монтажа системы вентиляции;

— установка в предусмотренное проектом положение всех заранее подготовленных элементов вентиляции (непосредственный монтаж вентиляции);

— соединение между собой и фиксация при помощи крепежных элементов механизмов, деталей и агрегатов;

3) сдача вентиляционной системы в эксплуатацию:

— проведение испытания системы вентиляции в присутствии Заказчика.

2. Объем и срок выполнения работ

2.1. Объем работ по настоящему договору определяется в Акте выполненных работ (Приложение N 1).

2.2. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания договора.

2.3. Работы должны быть завершены в течение [ значение ] дней с даты, указанной в пункте 2.2 настоящего договора.

3. Цена договора и условия платежа

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется на основании сметы по ценам, установленным Исполнителем. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, производится в два этапа:

— в течение [ указать срок ] после подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере [ значение ] % от стоимости услуг;

— в течение [ указать срок ] после подписания акта выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю оставшуюся сумму.

4. Права и обязанности сторон

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно пункту 2.1 настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего договора.

4.1.2. Не позднее чем за 2 дня после окончания скрытых работ по монтажу вентиляционной системы оповестить Заказчика о проведении промежуточной приемки выполненных работ.

4.1.3. Известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности к сдаче объекта Заказчику.

4.1.4. При подписании Акта выполненных работ передать Заказчику схемы скрытых работ, паспорта, инструкции по эксплуатации установленного вентиляционного оборудования.

4.1.5. Выполнять все этапы работ строго в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение N 2), который подписывается сторонами одновременно с настоящим договором.

4.1.6. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в срок, установленный в п. 3.2 настоящего договора.

4.2.2. По требованию Исполнителя в двухдневный срок предоставить техническую документацию на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора.

4.2.3. С участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а также провести промежуточную приемку работ в соответствии с Графиком выполнения работ. При обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.2.4. Возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, а при несоблюдении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

4.3.4. Отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленной системы вентиляции, до полного их устранения.

4.4.1. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

4.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц.

Читайте также:  Audi установка дополнительного оборудования

4.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

5.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.

5.3. За просрочку исполнения обязательств Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере [ вписать нужное ] % стоимости услуг за каждый день просрочки.

5.4. В случае просрочки оплаты стоимости услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере [ вписать нужное ] % от суммы долга за каждый день просрочки.

5.5. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6.1. Качество выполняемой Исполнителем работы должно соответствовать условиям настоящего договора.

6.2. Претензии по качеству монтажа установленной системы вентиляции могут быть предъявлены Подрядчику в течение гарантийного срока, который равен [ значение ] месяцам с даты подписания Акта выполненных работ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запреты правительства и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые Исполнитель не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

7.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.3. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Исполнитель должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Исполнителем своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок его исполнения.

7.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.

7.5. В вышеуказанных случаях срок исполнения Исполнителем своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более [ значение ] месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора.

8. Заключительные положения

8.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением договора оказания услуг, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению гражданское законодательство Российской Федерации.

8.7. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

9. Реквизиты и подписи сторон

[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 75 рублей или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора подряда на установку системы вентиляции в жилом доме

Разработана: Компания «Гарант», сентябрь 2012 г.

источник

Договор установки вентиляционного оборудования

Договор N ____
подряда на выполнение работ по монтажу (установке) системы
приточно-вытяжной противодымной вентиляции

г. __________ «___»________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ___________________, действующ___ на основании ____________________,
(Ф.И.О., должность) (Устава, доверенности
или паспорта)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование или Ф.И.О.)
«Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании
(Ф.И.О., должность)
_________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
(Устава, доверенности
или паспорта)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по монтажу (установке) системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции (именуемые в дальнейшем «работы»), а Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика.
1.2. Работы выполняются в помещении _____________________ по адресу: ______________________.
1.3. Выполнение указанной в п. 1.1 настоящего Договора работы производится Подрядчиком из ____________________ собственными силами.

Читайте также:  Установка газового оборудования альгешево

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с характеристиками, заданными рабочей документацией, иной технической документацией на помещение, в котором будут производиться работы, и сдать результат выполненных работ Заказчику.
2.1.2. Производить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе действующих технических регламентов, норм, правил и стандартов, требованиями технической документации, условиями настоящего Договора, обязательными требованиями: по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, непревышению допустимого уровня шума при выполнении работ, поддержанию и соблюдению в месте производства работ правил санитарии.
2.1.3. Получать и представлять Заказчику все требуемые разрешения и согласования на проведение работ от уполномоченных органов и организаций и нести все связанные с этим расходы.
2.1.4. Предоставить материалы, оборудование, конструкции и изделия надлежащего качества, не обремененные правами третьих лиц по отношению к Заказчику и Подрядчику, имеющие сертификаты соответствия требованиям норм и стандартов Российской Федерации, в том числе сертификаты соответствия пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, подтверждающие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
2.1.5. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих к месту выполнения работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, необходимых для выполнения работ, и подачу их к местам выполнения работ, а также контроль качества материалов, оборудования, изделий, конструкций.
2.1.6. Привлечь Заказчика к освидетельствованию скрытых работ, приемке ответственных конструкций, испытаниям смонтированного оборудования, письменно уведомив Заказчика не менее чем за ___ (______) дней до даты проведения освидетельствования, приемки, испытаний.
2.1.7. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ по настоящему Договору и в период гарантийной эксплуатации результатов работ.
2.1.8. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
2.1.9. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
2.1.9.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ.
2.1.9.2. Иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ.
2.1.9.3. Иных обстоятельств, могущих повлечь изменение сроков или стоимости работ.
2.1.10. Осуществлять ежедневно уборку рабочих мест, вывоз отходов и строительного мусора, возникающих в результате выполнения работ.
2.1.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.12. Выставлять Заказчику счета-фактуры в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.13. Заключить договор комплексного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, конструкций, изделий и другого имущества, используемого при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Договору, результатов работ по Договору до передачи их Заказчику, а также ответственности за причинение при осуществлении работ вреда Заказчику и третьим лицам (включая ответственность за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью работников Заказчика и третьих лиц).
2.1.14. Беспрепятственно допускать инженера (инженерную организацию), привлекаемого Заказчиком согласно пп. 2.4.2 настоящего Договора, ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
2.1.15. Представить Заказчику акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___) после завершения работ.
2.1.16. При сдаче работы Заказчику сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.2.2. Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ Заказчиком.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Принять выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Предоставлять Подрядчику по его запросам информацию, необходимую для выполнения работ.
2.3.3. В случае отступлений от задания Заказчика при выполнении работы, ухудшающих ее результат, немедленно сообщить об этом Подрядчику.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
2.4.2. Заключать без согласия Подрядчика в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Подрядчиком работ договор об оказании услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). При этом инженер (инженерная организация) осуществляет строительный контроль за соблюдением Подрядчиком качества, объемов и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов, оборудования, конструкций, изделий условиям настоящего Договора.
2.4.3. В любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения настоящего Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.
2.4.4. Требовать от Подрядчика расторжения настоящего Договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случае, если вследствие неполноты или недостоверности полученной от Подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.
2.4.5. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1. Начало работ: «___»________ ____ г.
3.1.2. Окончание работ: «___»________ ____ г.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Подрядчик по завершении выполнения работ в сроки, установленные пп. 3.1.2 настоящего Договора, уведомляет Заказчика путем _______________________ о завершении работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ и иную необходимую документацию.
4.2. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в срок ___ (_____) дней с момента получения письменного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
4.3. Заказчик в течение ____ дней (в случае отсутствия замечаний) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

Читайте также:  Установка оборудование санузла для инвалидов

5. Финансовые условия и порядок расчета

5.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет __________ (_____________) рублей.
5.2. Сумма, указанная в п. 5.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и получения счета от Подрядчика.
5.3. Уплата Заказчиком Подрядчику суммы, указанной в п. 5.1 настоящего Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или наличными денежными средствами через кассу Подрядчика.

6.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
6.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ при нормальной эксплуатации устанавливается ___________ с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик устраняет их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

7. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа (пени) в размере ____% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
7.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа (пени) в размере ___% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.5. Подрядчик несет риск случайной гибели или порчи материалов, оборудования, конструкций и изделий до подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ.
7.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования, конструкций и изделий, а также за предоставление материалов, оборудования, конструкций и изделий, обремененных правами третьих лиц.
7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несоответствие используемых материалов, оборудования, конструкций и изделий условиям настоящего Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации, а также за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик.
7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.9. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.8 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
7.10. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.8 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.11. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.8 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

10. Заключительные положения

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.6. Приложения:
10.6.1. Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
10.6.2. _______________________________________.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Подрядчик: Заказчик:
__________ «_______________________» __________ «______________________»

Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________ ___________________________________
____________________________________ ___________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________
Тел.: __________. Факс: ____________ Тел.: ___________. Факс: __________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: __________
____________________________________ ___________________________________

_______________/______________/ _______________/______________/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector