Меню Рубрики

Договора на установку узла учета тепловой энергии

Договора на установку узла учета тепловой энергии

от 15 марта 2010 года № 94-па

Об утверждении типовой формы
договора на выполнение работ
по изготовлению проектной документации
на установку узла учета тепловой энергии

Администрация Тверской области

1. Утвердить типовую форму договора на выполнение работ по изготовлению проектной документации на установку узла учета тепловой энергии (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
Д.В. Зеленин

Приложение. Типовая форма договора на выполнение работ по изготовлению проектной документации на установку узла учета тепловой энергии

Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 15.03.2010 № 94-па

г. Тверь «__» ________ 20__ года

____________________________, именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице ____________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Сторона 2, в лице ___________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой Стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Сторона 1 поручает, а Сторона 2 принимает на себя обязательство выполнения работ по изготовлению проектной документации на установку узла учета тепловой энергии в здании по адресу: __________________________________________.
1.2. Сторона 2 обязуется выполнить вышеуказанные работы в соответствии с условиями договора, заданием на проектирование и сметной документацией.
1.3. Срок выполнения работ: _____________________________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется сметной документацией, утвержденной государственным учреждением «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве», и составляет ___________ (___________________________________). В цену настоящего договора включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.2. Сторона 1, после подписания акта выполненных работ и предоставления счета Стороной 2, производит оплату выполненных работ в течение _____ банковских дней. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 2.

3. Права и обязанности Сторон

Для выполнения настоящего договора:
3.1. Сторона 1 вправе:
— осуществлять контроль за исполнением Стороной 2 своих обязательств по настоящему договору;
— осуществлять контроль за ходом работ;
— осуществлять беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ;
— приостановить ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством либо исполнением.
3.2. Сторона 1 обязуется:
— уплатить Стороне 2 установленную цену полностью после завершения всех работ в порядке, предусмотренном настоящим договором;
— передать Стороне 2 задание на проектирование, сметную документацию, а также иные исходные данные, необходимые для составления проектной документации;
— производить приемку выполненных Стороной 2 работ в соответствии с условиями настоящего договора;
— при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ принять работы, выполненные Стороной 2 согласно пункту 1.1 настоящего договора, и подписать акт о приемке выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего договора.
3.3. Сторона 2 вправе:
— запрашивать у Стороны 1 любую информацию, необходимую для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором;
— совместно со Стороной 1 участвовать в сдаче-приемке работ, предусмотренных настоящим договором;
— вносить предложения, направленные на улучшение результата работ.
3.4. Сторона 2 обязуется:
— выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора, в установленные сроки и объеме, определенными сметной документацией, заданием на проектирование и иными исходными данными, необходимыми для составления проектной документации;
— согласовывать готовую проектную документацию со Стороной 1 и с государственным учреждением «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве»;
— передать Стороне 1 готовую проектную документацию в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором;
— обеспечить выполнение работ в соответствии с условиями договора, действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами.

4. Производство работ

4.1. Требования, предъявляемые к результату работ, определяются заданием на проектирование.
4.2. До начала работ Стороны назначают своих уполномоченных представителей, которые от их имени оформляют и подписывают акты, составляемые во время проведения работ, а также осуществляют контроль за выполнением работ и решают оперативные вопросы.
4.3. В случае если Стороной 1 будут обнаружены некачественно выполненные работы, по данному факту Сторонами составляется акт, на основании которого Сторона 2 своими силами и за свой счет без увеличения стоимости работ обязана в согласованные со Стороной 1 сроки исправить недостатки, указанные в акте.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. В течении трех рабочих дней со дня завершения работ, предусмотренных настоящим договором, Сторона 2 предоставляет Стороне 1 акт выполненных работ. При этом Стороной 1 в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ проводится проверка выполненных работ на соответствие условиям настоящего договора, действующим в Российской Федерации строительными нормами и правилами.
5.2. В случае соответствия выполненных работ условиям настоящего договора Сторона 1 в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки качества выполненных работ обязана направить Стороне 2 подписанный акт выполненных работ. В случае несоответствия качества выполненных работ условиям настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 письменно мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ в сроки, установленные настоящим договором для подписания акта выполненных работ.
5.3. При возникновении разногласий относительно качества и соответствия выполненных работ условиям настоящего договора Сторона 2 производит экспертизу выполненных работ за свой счет.
В случае выявления экспертизой:
— факта соответствия результатов работ условиям настоящего договора Сторона 1 оплачивает стоимость проведенной экспертизы;
— факта несоответствия результатов работ условиям настоящего договора стоимость проведенной экспертизы и устранение недостатков работ осуществляется Стороной 2 своими силами и за свой счет.

Читайте также:  Установка прибор учета в муниципальном жилье

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок по выполненным работам устанавливается 2 года с даты подписания акта о выполнении работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные Стороной 2, то Сторона 2 обязана их устранить своими силами и за свой счет в согласованные со Стороной 1 сроки.
6.3. Сторона 2 гарантирует Стороне 1 отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Стороной 2 проектной документации.

7. Ответственность Сторон

7.1. За несоблюдение сроков выполнения работ по вине Стороны 2 Сторона 2 уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения обязательств.
Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального казначейства по Тверской области в доход бюджета Тверской области. Сторона 2 освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.2. Сторона 2 несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Стороны 2 в ходе выполнения работ.
7.3. В случае просрочки исполнения Стороной 1 обязательств по оплате выполненных работ Сторона 2 вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Сторона 1 освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по настоящему договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, — которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
8.2. Сторона, для которой выполнение договорных обязательств стало невозможным, должна в течение 3 дней после наступления вышеназванных обстоятельств письменно сообщить об этом другой Стороне. То же относится и к окончанию действия этих обстоятельств. Уведомления направляются по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре, и заверяются передающим отделением связи.
8.3. В случае вынужденного простоя не по вине Стороны 1 и Стороны 2 время простоя актируется, а срок выполнения работ передвигается на время, оформленное актом простоя.

9. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Если Сторона 2 не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Сторона 1 вправе потребовать расторжения настоящего договора и возмещения убытков. Все нарушения фиксируются актом в присутствии Сторон.
9.2. Расторжение настоящего договора возможно по взаимному согласию Сторон (за исключением пункта 9.1 настоящего договора) или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде Тверской области.
9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются правила, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10. Особые условия

10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему договору.

Читайте также:  Установка приборов контроля скорости

11. Прочие условия

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия настоящего договора влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему договору, за исключением гарантийных обязательств Стороны 2.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

К настоящему договору прилагаются:

1. Проектно-сметная документация.

2. Задание на проектирование.

источник

Примерная форма договора на установку коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями статьи 157 Жилищного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Приказом Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 г. N 149 «Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов»

Договор
на установку коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии

[ место заключения договора ] [ Полное наименование организации, которая осуществляет снабжение энергетическим ресурсом или его передачу ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и

[ наименование лица, ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. В целях обеспечения учета потребляемой тепловой энергии Исполнитель обязуется по заявке Заказчика осуществить монтаж узла учета и установку прибора учета тепловой энергии (далее — прибор учета), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Установка прибора учета производится на основании заявки Заказчика, направленной Исполнителю в порядке, установленном Приказом Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 г. N 149 «Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов».

1.3. Место установки прибора учета — многоквартирный дом, расположенный по адресу: [ адрес ].

1.4. Исполнитель осуществляет монтаж узла учета и установку прибора учета тепловой энергии с использованием своих материалов и инструментов.

Прибор учета, отвечающий требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет Исполнитель.

1.5. Установка прибора учета производится в следующие сроки: [ указать сроки начала и окончания установки ].

2. Права и обязанности Сторон

2.1.1. Принять и оплатить услуги Исполнителя в предусмотренный настоящим договором срок.

2.1.2. В срок до [ число, месяц, год ] выполнить все необходимые мероприятия по технической подготовке объекта для установки прибора учета, согласованные Сторонами в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить доступ к месту установки прибора учета представителей Исполнителя.

В случае невыполнения Заказчиком обязанности по обеспечению доступа к месту установки прибора учета в согласованные Сторонами сроки возместить Исполнителю расходы, связанные с выездом его представителей, в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

2.1.4. Не препятствовать своими действиями (бездействием) своевременному оказанию Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим договором.

2.1.5. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию прибора учета и его сохранность после установки.

2.1.6. В случае выявления недостатков или сбоев в работе прибора учета незамедлительно уведомить об этом Исполнителя.

2.1.7. [ Указать иные обязанности ].

2.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

2.2.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.2.3. Запрашивать у Исполнителя любую документацию и информацию, относящуюся к предмету договора.

2.2.4. Присутствовать при проведении работ по установке прибора учета.

2.3.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.3.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.3.3. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору, в [ срок ] с момента их возникновения.

2.3.4. Обеспечить ввод в эксплуатацию прибора учета в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.3.5. После ввода в эксплуатацию прибора учета передать Заказчику на подпись акт приема-передачи оказанных услуг (Приложение N 2), а также следующие документы на прибор учета: [ указать перечень ].

Читайте также:  Установка приборов учета в государственных учреждениях

2.3.6. Устранять выявленные Заказчиком недостатки в течение [ значение ] дней с момента получения соответствующего уведомления.

2.3.7. [ Указать иные обязанности ].

2.4.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4.2. Требовать от Заказчика обеспечения доступа к местам установки прибора учета в согласованные Сторонами дату и время.

2.4.3. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания акта приема-передачи оказанных услуг по установке прибора учета либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

2.4.4. В случае невыполнения Заказчиком обязанности по обеспечению доступа к месту установки прибора учета в согласованные Сторонами сроки требовать возмещения расходов, связанных с выездом представителей Исполнителя.

3. Порядок ввода прибора учета в эксплуатацию

3.1. Заказчик, получивший письменное извещение Исполнителя о готовности прибора учета к вводу в эксплуатацию, обязан в срок, указанный Исполнителем, направить своего уполномоченного представителя для участия во вводе прибора учета в эксплуатацию.

3.2. Ввод в эксплуатацию прибора учета оформляется соответствующим актом (Приложение N 1), подписываемым представителями Заказчика и Исполнителя.

После подписания представителями Сторон акта ввода в эксплуатацию прибора учета представитель Исполнителя пломбирует прибор учета.

3.3. В случае выявления недостатков при вводе прибора учета в эксплуатацию, выявления несоответствий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего договора прибор учета в эксплуатацию не допускается.

3.4. В течение [ значение ] рабочих дней после устранения выявленных недостатков Исполнитель обеспечивает повторный ввод в эксплуатацию прибора учета в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.5. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в месте установки прибора учета сразу после опломбирования прибора учета.

3.6. Акт приема-передачи оказанных услуг подписывается представителями обеих Сторон.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору.

5. Цена договора и порядок оплаты

5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

5.2. Стоимость услуг по установке прибора учета оплачивается Заказчиком в два этапа:

— [ значение ] % от стоимости услуг — в течение [ значение ] дней с момента подписания настоящего договора,

— [ значение ] % от стоимости услуг — в течение [ значение ] дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг.

5.3. Заказчик производит отплату оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.4. Датой оплаты считается дата [ приема банком Заказчика платежных документов к исполнению/поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ].

6. Ответственность сторон по договору

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.3. За просрочку исполнения обязательств по установке прибора учета Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере [ вписать нужное ].

6.4. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7. Заключительные положения

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.2. На услуги Исполнителя по установке прибора учета устанавливается гарантийный срок [ значение ] месяцев, который исчисляется с момента подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг.

7.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.5. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут решать путем переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.6. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

7.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

— Приложение N 1. Акт ввода в эксплуатацию прибора учета.

— Приложение N 2. Акт приема-передачи оказанных услуг по установке коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

8. Реквизиты и подписи Сторон

[ должность, подпись, инициалы,
фамилия ]

источник

Добавить комментарий